劉作時律師 0918713101

標題: 互有矛盾 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2022-1-8 11:12
標題: 互有矛盾
本帖最後由 sec2100 於 2022-1-8 11:18 編輯

最高法院 109 年度台上字第 2191 號民事判決

次按民法第227條之2第 1項規定，所謂因情事變更，當事人
得聲請法院增、減其給付或變更其他原有之效果，係以法律
行為成立後，因不可歸責於當事人之事由，致其情事發生非
當時所得預料之重大變更，而依其原有效果顯失公平為要件
。準此，倘其情事之變更係因可歸責於當事人之事由所致，
或其變更並非重大者，即無本條規定之適用。查立山公司與
益鼎公司於事實審互指系爭景觀工程進度落後係可歸責於對
造（見一審卷㈡第17頁反面、第18頁之言詞辯論筆錄、原審
102年度建上字第137號卷㈢第 100頁），似系爭景觀工程延
展之原因並非不可歸責於契約當事人，則能否認為有民法第
227條之2情事變更原則之適用，已非無疑？且本件原審先謂
立山公司施作系爭景觀工程之主要成本為人力、機具等費用
支出，並以工期延展遠超過預定日程，益鼎公司不能證明係
因立山公司人力、機具不足所致，認其展延不可歸責於立山
公司（見原判決第18頁）。嗣又依承攬體與立山公司之會議
紀錄及參採證人胡朝凱、鍾哲民及胡建臣之證述，認立山公
司自94年12月後，即因未按時提供人力、機具施作，致進度
落後，須由益鼎公司代為僱請人力、租用機具（見原判決第
23頁），則就立山公司對於系爭景觀工程工期之延展有無歸
責事由？及立山公司是否因工期延展而支出不可預期之人力
、機具成本？前後論述不一，互有矛盾。

歡迎光臨劉作時律師 0918713101 (https://mail.lawshare.tw/)